工程合同范本

建筑施工合同范本

建筑施工合同指的是建设单位（也就是发包人）与施工队（也就是承包人），就某项建筑工程经过友好商定确立的条款条约，合同包括建筑工程的费用、期限、质量等相关问题。合同本着友好合作、互惠互利的原则。合同签订的目的是明确双方的责任和义务，以及避免合作过程中一些不必要的争议和麻烦。合同一经签订就产生了法律效应，任何人不得违反。下面，土巴兔小编将为大家提供一份建筑施工合同范本供大家参考。 建设单位（甲方）：签名 施工队（乙方）：签名 身份证号： 身份证号： 联系电话： 联系电话： 双方经过友好协商就XX处的某项建筑工程的建设达成以下协议：1、现就X市X地某项建筑交由乙方完成，总工程建筑面积为XXX平凡米。2、所有工程从X年X月X日开始到X年X月X日结束，总期间为X年。若因特殊原因耽误了可经双方协定后延期并交由相关部门备案。3、工程期间所需的材料及设备由乙方指定购买，所有费用由甲方承担包括水电气及其他相关费用。4、在成套设备购进使用之前需要交给乙方检验合格才能投入使用，如果质量不合格造成的损失由乙方负责。5、对于甲方提供的工程图纸，乙方需要严格按要求执行，不得随意更改设计否则一切后果由乙方承担6、施工期间甲方检查到不合格的地方需要以书面的形式告诉乙方以便更改，经协商后进行更改。7、乙方在竣工前5日通知甲方进行初步检验，完全竣工后经甲方验收后3个月内无质量安全问题将一次性付清所有费用。8、工程结束后，一年之内乙方要对工程实行非人为破坏保修且不收任何费用。 如还有其他条款经双方商定后附加在合同后面，同样有效。甲方：（签名）并盖章 乙方：（签名）并盖章签订日期：X年X月X日　　建筑施工合同注意事项：　　一、建设工程合同主体　　1、在签订建设工程合同中发包人应切实注意承包人的资格。因为一项工程，事关重大，其不仅关涉到财产的损失，而且关涉到工程使用者的生命安全，合同当事人的选择在建设工程合同中至关重要，选择建设工程合同的主体应从以下几个方面考虑：　　(1)资质能力，是否具有从事建设工程的资格;　　(2)施工能力;　　(3)财务情况，承包人的资金状况;　　(4)承包人的人才技术状;　　(5)承包人的社会信誉;　　注意：承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。　　2、更应注意承包商的主体资格和履约能力。　　3、合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。　　二、建设工程总包与分包　　在合同的签订形式上、就存在总包合同和分包合同两种具体形式。它分别由勘察、设计、施工三项工程组成。可以包给一个单位签订总包合同再由总包单位与其他单位签订分包合同，各分包单位在勘察、设计、施工的进度、质量，以及工程造价等方面、对总包单位全面负责。根据《合同法》规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。　　三、建设工程合同的主要条款　　其合同的主要条款，即合同的主要内容和核心，确定了双方当事人的权利与义务。它既是顺利履行合同的保障，也是合同争议时解决纠纷的依据。对此必须详细明确的加以规定。　　1、关于监理　　工程建设实行监理制度，对保证工程质量关系重大。《合同法》专门规定，建设工程实行监理的，发包人应当与监理采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照《合同法》委托合同以及其他有关法律(如建筑法)、行政法规的规定。　　2、关于工期　　(1)、开工日期前明确。　　(2)、竣工日期需要明确。　　3、合同价款应注意：　　(1)、《协议书》第5条“合同价款”的填写，应依据建设部第107号令第11条规定，非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。”　　(2)、合同价款是双方共同约定的条款，要求第一要协议，第二要确定。　　暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。　　4、发包人工作与承包人工作条款应注意：　　(1)、双方各自工作的具体时间要填写准确。　　(2)、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。　　(3)、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。　　5、对工程进度拨款和竣工结算程序做出详细规定。　　一般情况下，工程进度款按月付款或按工程进度拨付，但如何申请拨款，需报何种文件，如何审核确认拨款数额以及双方对进度款额认识不一致时如何处理，往往缺少详细的合同规定，引起争议，影响工程施工。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗，不利操作。因此，合同中应特别注重拨款和结算的程序约定。　　6、合同价款及调整条款应注意：　　填写第23条款的合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式，约定一种写入本款。　　注意事项：　　(1)、采用固定价格应注意明确包死价的种类。如：总价包死、单价包死，还是部分总价包死，以免履约过程中发生争议。　　(2)、采用固定价格必须把风险范围约定清楚。　　(3)、应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数，也可采用绝对值法。　　(4)、对于风险范围以外的风险费用，应约定调整方法。　　7、工程预付款条款应注意：　　(1)、填写第24条款的依据是建设部第107号令。　　(2)、填写约定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。　　(3)、应准确填写发包人向承包人拨付款项的具体时间或相对时间。　　(4)、应填写约定扣回工程款的时间和比例。　　8、工程进度款条款应注意：　　(1)、填写第26条款的依据是《合同法》第286条、《建筑法》第18条、建设部第107号15条　　(2)、工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量，相应的单价及有关计价依据计算。　　(3)、工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择：按月结算、分段结算、竣工后一次结算(小工程)及其它结算方式。　　9、材料设备供应条款应注意：　　(1)、填写第27、28条款时应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点。　　(2)、应约定供应方承担的具体责任。　　(3)、双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。　　10、违约条款应注意：　　(1)、在合同第35.1款中首先应约定发包人对《通用条款》第24条(预付款)、第26条(工程进度款)、第33条(竣工结算)的违约应承担的具体违约责任。　　(2)、在合同第35.2款中应约定承包人对《通用条款》第14条第2款、第15条第1款的违约应承担的具体违约责任。　　(3)、还应约定其它违约责任。　　(4)、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法，要越具体越好，具有可操作性，以防止事后产生争议。　　11、争议与工程分包条款应注意：　　(1)、填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式，还是选择诉讼方式，双方应达成一致意见。　　(2)、如果选择仲裁方式，当事人可以自主选择仲裁机构。仲裁不受级别地域管辖限制。　　(3)、如果选择诉讼方式，应当选定有管辖权的人民法院(诉讼是地域管辖)。　　(4)、合同第38条分包的工程项目须经发包人同意，禁止分包单位将其承包的工程再分包。　　12、关于合同生效　　本合同双方约定“合同双方盖章后生效”。　　作用：不要写“合同双方签章后生效”或“合同双方签字及盖章后生效”，避免合同无效的可能性。　　13、合同订立地点填写“本方”。　　作用：日后一旦发生纠纷，公司所在地法院拥有诉讼管辖权。　　14、关于补充条款：　　(1)、需要补充新条款或哪条、哪款需要细化、补充或修改，可在《补充条款》内尽量补充，按顺序排列如49、50……。　　(2)、补充条款必须符合国家、现行的法律、法规，另行签订的有关书面协议应与主体合同精神相一致。要杜绝“阴阳合同”。 编后：这就是一份简约的建筑施工合同范本了，不管是什么形式的合作都需要签订合同来制约。所以会立合同也是非常重要的。希望以上这个合同范本能供大家参考。土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”，还有装修避坑攻略！点击此链接：【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】，就能免费领取哦~

建筑施工合同范本大全(最新版)

厂房建筑施工合同范本发包人（全称）：____________________________承包人（全称）：____________________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对___________________（工程全称）签定施工合同。第一条 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：第二条 质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈ 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；⒉ 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年；⒊ 装修工程为____________年；⒋ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年；⒌ 供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期；⒍ 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年；⒎ 其他项目保修期限约定如下：_______________________________________________。Word

建筑工程施工合同书模板

　　做建筑工程的施工，把合同签订好，确保权益不受到侵害。下面是由我为大家整理的“建筑工程施工合同书模板”，仅供参考，欢迎大家阅读。 　　建筑工程施工合同书模板(一) 　　甲方：__________________ 　　乙方：__________________ 　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 　　第一条、工程概况 　　工程名称：______________ 　　工程地点：______________ 　　第二条、工程承包范围 　　___________________________________ 　　第三条、工程工期 　　1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天; 　　2.主要节点工期：___________________________________ 　　3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 　　第四条、工程质量标准 　　所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 　　第五条、组成合同文件及解释顺序 　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 　　1.本合同; 　　2.本合同附件; 　　3.招投标文件; 　　4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 　　注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 　　第六条、标准规范 　　本合同适用标准规范：____________________________ 　　第七条、甲方责任和义务 　　1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 　　2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 　　3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 　　4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 　　5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 　　6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用： 　　7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 　　第八条、乙方责任和义务 　　1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 　　2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 　　3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%.特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100% 　　4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况; 　　5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款： 　　6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施： 　　7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果; 　　8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品); 　　9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 　　10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。 　　第九条、环境保护、安全生产和文明施工 　　1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。 　　2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。 　　发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。 　　3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 　　加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。 　　第十条、材料、设备供应与管理 　　1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。 　　2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。 　　3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。 　　第十一条、承包方式、价格及包含的内容 　　1.承包方式及单价 　　2.承包价格所包含的内容： 　　承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等); 　　文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用; 　　3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。 　　第十二条、结算办法及付款方式 　　1.每月_____日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，_____日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。 　　2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%.所承包工程完工后付结算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数) 　　3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。 　　第十三条、施工验收 　　1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。 　　竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。 　　2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商) 　　第十四条、工程保修 　　1.保修范围、期限：______________ 　　2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。 　　第十五条、保险 　　1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 　　2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。 　　第十六条、争议 　　1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。 　　2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果; 　　2.1　单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同; 　　2.2　调解要求停止合同工作，且为双方接受; 　　2.3　仲裁机构要求停止合同工作; 　　2.4　法院要求停止合同工作。 　　第十七条、合同履约保证金 　　1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。 　　2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。 　　若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。 　　3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。 　　第十八条、不可抗力 　　1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。 　　2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。 　　3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。 　　4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。 　　第十九条、合同解除 　　1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。 　　2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。 　　第二十条、合同终止 　　双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。 　　第二十一条、合同份数 　　本合同一式_______份，甲方_______份;乙方_______份。 　　第二十二条、补充条款 　　__________________________________________ 　　第二十三条、合同生效 　　本合同双方约定_______后生效。 　　甲方：______________________乙方：______________________ 　　代表人：___________________代表人：_____________________ 　　电话：______________________电话：______________________ 　　日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日 　　建筑工程施工合同书模板(二) 　　发包方(以下简称甲方)：_____________________ 　　承包方(以下简称乙方)：_____________________ 　　根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 　　一、工程概况 　　(一)工程名称：_____________________ 　　(二)工程地点：_____________________ 　　二、工程承包范围 　　___________________________________ 　　安全维护及整改 　　三、合同工期 　　_______天 　　四、工程造价 　　工程造价为：______________元整 　　五、质量标准 　　5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 　　5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容) 　　5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。 　　5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。 　　六、承包方式 　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 　　七、工程计价 　　7.1本工程计算编制原则：按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号《建设工程工程量清单计价规范》(_______，《_______省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第_______号)，《_______省建设工程计价办法》，_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。 　　7.2人工、材料价格的确定：人工工资按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《_______建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。 　　7.3具体工程量以甲方签证单为准。 　　八、工期 　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。 　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上(以_______市气象局报告为准)，一次停水、停电_______小时以上。 　　8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。 　　8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。 　　8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。 　　九、工程款的支付 　　9.1工程完工后，甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%. 　　9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的_______%，工程保修金留结算总价的_______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还，保修金不计利息。 　　十、违约责任 　　10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。 　　10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。 　　十一、安全生产和文明施工 　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。 　　十二、争议的解决 　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。 　　十三、其他 　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。双方签字盖章后生效。 　　甲方：______________________乙方：______________________ 　　代表人：___________________代表人：_____________________ 　　日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日 　　建筑工程施工合同书模板(三) 　　发包人(全称)：______________________________ 　　承包人(全称)：______________________________ 　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 　　一、工程概况 　　工程名称：___________________________________________ 　　工程地点：___________________________________________ 　　工程内容：___________________________________________ 　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：__________ 　　资金来源：___________________________________________ 　　二、工程承包范围 　　承包范围：___________________________________________ 　　三、合同工期 　　开工日期：___________________________________________ 　　竣工日期：___________________________________________ 　　合同工期总日历天数______天 　　四、质量标准 　　工程质量标准：___________________________________________ 　　五、合同价款 　　金额(大写)：__________元(人民币)￥：________元 　　六、组成合同的文件 　　组成本合同的文件包括： 　　1、本合同协议书 　　2、中标通知书 　　3、投标书及其附件 　　4、本合同专用条款 　　5、本合同通用条款 　　6、标准、规范及有关技术文件 　　7、图纸 　　8、工程量清单 　　9、工程报价单或预算书 　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 　　 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 　　十、合同生效 　　合同订立时间：________年__________月__________日 　　合同订立地点：_______________________________________________ 　　本合同双方约定_________________________________________后生效。 　　发包人：(公章)_______________承包人：(公章)________________ 　　住所：_______________________住所：________________________ 　　法定代表人：________________法定代表人：__________________ 　　委托代表人：________________委托代表人：__________________ 　　电话：______________________电话：_________________________ 　　开户银行：__________________开户银行：____________________ 　　账号：______________________账号：_________________________

工程施工合同参考范本

　　引导语：工程施工合同是建设单位和施工人员签订的关于施工人承包的某项工程的质量进度以及投资等的合同，双方签订这个合同的目的是互惠互利、明确责任义务、以及避免不必要的争议。那么，工程施工合同的具体内容是什么呢?签订条件是什么呢?又需要注意哪些事项呢?土巴兔小编为你解答并提供工程施工范本来供大家参考。　　　　注意事项　　1、作为发包方，也就是建设单位，你需要了解对方施工人员的能力情况，是不是有能力完成这项工程，以前有没有类似经验。还要调查对方的信誉，以前有没有不诚信的行为，除此之外要评估对方的财产状况，一旦出现严重后果有没有能力赔偿。　　2、作为承包方，也就是施工队，你需要了解对方的是有没有足够的相关手续来建设这项工程，是否得到了相关部门批准。资金是否足够，有没有能力支付酬劳。　　以上内容是能否签订条约的前提和重要指标，双方都需要认真了解才可以进行下一步。　　　　合同范本　　如果双方都没有问题就可以进项下一步，即罗列条约了。　　甲方：某建设单位　　乙方：某施工队　　现甲方就某市某区某地的一项工程交由乙方完成，经过双方友好决定将达成以下协议　　1、甲方将某地工程交由乙方完成，时间自某年某月某日到某年某月某日，期限为多少年多少月　　2、乙方将完成对某地的某任务，甲方将为其提供相应的设施、工具，在此期间如有损坏，维修费用由乙方承担。竣工时，乙方需要归还设施工具，要保证完好如初。　　3、甲方要为乙方提供相应的工程实施场所，并在前期清理好场所保证能正常施工，期间由乙方清理。　　4、在施工期间，乙方所产生的水电费以及自然损坏设施的一切费用由甲方承担。　　5、乙方应该严格管理自身的安全，并且规范实施工程。安全保险由乙方购买，产生的事故也由乙方自行负责。　　　　6、在合同有效期间，乙方不经甲方同意不得将工程转让，否则就造成违约并承担一切后果。　　7、合同期满后，甲方要在半个月内付款给乙方并办理相关手续。　　8、本合同由双方共同所有，另外有什么要求可以附在合同后面且同样生效。　　甲方：某建设单位(盖章)　　乙方：某施工队(盖章)　　签订时间：某年某月某日　　　　编后：这就是工程施工合同的注意事项和参考范本了，要承包工程，这些过程是必不可少的。其实也比较简单，希望能供大家参考。土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”，还有装修避坑攻略！点击此链接：【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】，就能免费领取哦~